3）、 法定解除：
　　3、合同解除的法律后果
《合同法》第97条或参见P38
四、 合同的终止
1、合同终止的概念合同终止，即合同权利义务关系的结束。
2、合同终止的原因
《合同法》第91条或参见P38--39
第五节 合同的签证、公证和管理
合同签证——由合同签订地或履行地的工商管理局对合同的真实性和合法性加以证明的行为。属行政管理行为。
合同公证——由国家司法部领导下的公证机关公证处对合同的真实性和合法性加以证明的行为。属司法管理行为。
除法律特别规定的合同之外，一般的合同是否需要公证或签证由当事人自愿决定。
第六节 合同纠纷的处理
1、合同纠纷的概念
合同订立后，在合同履行过程中由于合同当事人对合同内容的理解产生分歧，造成双方对权利义务发生争议。
2、合同纠纷解决的方式 （《合同法》第128条）
1）、和解（协商）
2）、调解
3）、仲裁（一裁终局，实行自愿原则）
4）、诉讼（二审制）
　　3、合同纠纷处理的原则
　　1）协商为主
　　2）调解优先
第三章 公路工程招标投标
第一节 公路工程招标投标概述
一、 公路工程招投标的法律与法规：（参见P48）
1、 招标投标法
2、 合同法
3、 反不正当竞争法
4、 公路建设市场管理办法
5、 公路工程施工招标投标管理办法
6、 公路工程施工监理招投标管理办法
二、 公路工程招标的几种类型：（按标的划分）
（参见P48—50）
1、 勘察设计招标
2、 施工监理招标
3、 工程施工招标
4、 材料设备招标
第二节 公路工程施工招标

一、 公路工程施工招标的方式与特点

1、招标的方式
1）公开招标
2）邀请招标
　　2、特点：

公开招标（无限竞争）
1）业主有较大的选择面；
2）有助于全面竞争，打破垄断与地方保护主义
3）促进承包商进一步提高企业素质，提高工程质量意识
4）业主招标工作量大，招投标

3、合同条件：
　　规定合同履行中当事人的权利与义务以及履行合同的工作程序、监理工程师的职权
1）合同通用条件 一般采用范本。
《FIDIC土木工程施工合同条件》是国际一致公认较好的范本。
2）合同专用条件
针对具体工程项目，对合同通用条件中的某些条款进行修改、补充和具体化。

4、技术规范：
详细规定了工程施工中质量要求。实验规程、验收标准、材料品质与规格以及应遵守施工技术规范，计量支付的规定。

5、 投标书与投标担保书（格式）：
　　投标书格式是招标单位准备的一份空白文件。投标单位经过详细研究招标文件，并现场考查之后，依据掌握的信息确定投标报价的策略，然后通过单价分析，确定该工程的总报价，最后将总报价填入投标书上，还有投标以后需要注意和遵守的事项。相当于一份宣誓文件。

6、补充资料明细表：合同调价基价表、主要施工机械表、主要技术人员表等。
7、协议书（格式）：
　　中标后签署的合同协议书的格式。
8、工程量清单：
根据技术规范的章节、编号、对工程项目编写细目，算清实施中应予计量的每一细目的工程数量，让投标人填写细目的单价，计算每一细目的金额（和价）。 有报价的工程量清单，是中标单位在实施中用来计算已完工程进度款金额的依据，也是工程施工时计算支付的依据。工程量清单的工程细目的划分要与技术规范相一致，要科学、严密、不重复、不遗漏；工程数量计算应尽量准确；工程量清单中应备有计日工清单。工程量清单还有汇总表，汇总各工程细目的金额，再加上一定比例的暂定金额（或称预留金）就得合同总价，此总价与投标书的总价相一致。（书66页表3—5）。
9、施工图及勘察资料：
图纸与勘察资料是招标文件中重要文件，图纸是投标单位确定施 工方法选择施工工艺，计算工程数量、费用的重要依据。 勘察资料是投标单位进行现场勘察主要依据。
五、 投标单位资格审查的内容和要求

　　1、资格审查的内容：（参见P67—68）
　　1）、法人资格和企业资质
　　2）、市场准入资格
　　3）、主要施工经历
　　4）、技术能力
　　5）、财务状况
　　2、资格预审的程序：（参见P68）
六、 标底的管理

1、标底是工程项目的预期施工价格
2、标底是评标时的重要依据
　　七、评标、定标的方法与工作内容
1、评标方法 （参见P78）
1）、按最低类比价定标 （世行推荐的方法）
2）、按合理类比价定标《公路工程国内招标文件范本》推荐方法
3）、综合评标
　　2、评标、定标的工作内容（一般程序）（参见79—84）
第三节 　　　公路工程施工投标

一、 施工承包合同的类型及适应范围（参见P53及P112）
　　按计价的方式划分包括：
　　1、总价合同
　　2、单价合同
　　3、成本加酬金合同
　　公路工程合同按标的划分包括
　　1、施工承包合同
　　2、勘察设计合同
　　3、施工监理合同
四、 施工投标报价常用手法：
１、 不平衡报价法　（参见Ｐ１０２）
２、 扩大标价法
３、 突然降价法
　　第六章 FIDIC合同条件概论

一、 FIDIC产生的背景及简介
1、业主委托工程师管理工程
2、业主不直接参与施工过程中对承包人的管理
3、工程师具有良好的信誉及较高的业务能力
4、前4版将工程师定位为独立的第三方
二、 FIDIC《土木工程施工合同条件》
1、通用条件 （第一部分）
　　2、专用条件 （第二部分）
投标书附表专用条件的作用：对通用条件内容的具体化、调整或修改
第七章 FIDIC合同条件的基本内容

第一节 FIDIC通用条款分类 （P171——172）
第二节 FIDIC合同文件的管理
　　一 、 合同文件的语言、法律及优先次序
　　[FIDIC第5条]
　　1、确定主导语言
　　2、选择适用法律
　　3、合同文件的组成及优先顺序（参见P173）
4、国际施工承包合同解释合同文件的一般原则
　　（参见P174—176）

　　二、 图纸和文件的保管与提供 [FIDIC第6条]
　　图纸由工程师单独保管并向承包人提供
　　业主负责的图纸出错，应由业主承担责任的情况：图纸通过工程师提供，且图纸的错误是一个有经验的承包商不能合理发现的。图纸不完备或图纸间有矛盾图纸迟交
第三节 FIDIC中监理工程师的职责与权限
（参见P180—183）

　　1、 工程师的职责和权力 [第2.1款]
（这是对工程师职责和权力的宏观规定）
1）业主对工程师权力的限制要在专用条件中事先规定，不允许在施工过程中单方提出进一步限制的要求。
2、 工程师代表的任命与职责 [第2.2款]
1）工程师代表由工程师任命并对工程师负责
2）工程师可以一次又一次任命工程师代表，也可随时收回这种任命，但应以书面形式通知业主和承包人。
3）工程师可以对工程师代表未曾做出否定的决定做出更正，对已做出否定的决定，只有承包人向工程师提出异议时，才能修正。
　　3、 工程师及其他监理人员发布指示[第2.5款]
1) 应以书面形式发出
2) 也可以口头形式发出,但事后要书面确认
　　4、 工程师行为要公正 [第2.6款]
　　二、 工程师职责权限条款的具体规定（P184）
　　1、 工程师应保留行使的条款
　　2、 工程师可委托的条款
体现工程师权限的具体条款可从三控两管一协调的角度去理解
第四节 FIDIC条款中承包商的义务
1、 以应有的精心和努力对工程进行设计、施工和竣工，并修补其任何缺陷。[第8条、13条]
1）、承包商要对自己完成的设计负责，即使经过了工程师的审查和批准
2）、对施工的质量负责
3）、应对工程按期竣工负责（工期=合同工期+延期）
　　4）、在施工期及缺陷责任期内负有修复缺陷的责任
2、 接到中标函28天内提交履约担保 [第10条]

3、 对投标书的完备性和报价的正确性负责[第11条、12条]
　　投标时若是一个有经验的承包人能合理遇到的风险由承包人承担服从工程师的指示，接受监理，否则工程师有权要求承包商撤换其不称职的人员 [第13条、15条、16条]
4、 按规定向监理提交进度计划及修订计划 [第14条]
5、 对现场安全、保卫、环境保护负责 [第19条]
　　7、 对工程的准确放样和测量负责 [第17条]若监理工程师书面提供的原始资料有错误，且是不能合理发现的，业主承担由此造成的后果，只要监理工程师提供的书面资料没错，出现任何测量错误均由承包人负责。
8、 工程交接前对工程、材料、工程设备负有照管责任 [第20条]
　　9、负责办理 工程险、承包商设备险、
　　第三方责任险、职工人身险 [第21——25条]其中：工程险和第三方责任险应以业主和承包人双方的名义投保。

　　10、应选用合理的运输方法和工具运送材料、施工设备，避免损坏旧有道路、桥梁 [第30条]承包人损坏旧有道路、桥梁，正常的赔偿由承包人负责，若产权人提出无理要求，超出部分应由业主出面解决并负责。

第五节 FIDIC条款规定的合同担保

施工合同中的几种担保类型：
　　1、履约担保（通常为银行保函）
　　2、预付款担保
　　3、保留金
　　4、留置权
第六节 FIDIC条款中的质量管理

1、对材料、工程设备及工艺的检查与检验[第36、37条]

　　2、隐蔽工程检查及重新检查 [第38条]
　　1）隐蔽工程要经过监理检查后才能覆盖；
　　2）监理工程师有权要求承包人对隐蔽的工程重新打开进行检查。检查结果合格，承包人可以索赔；不合格，承包人承担所有责任
3、合同规定之外的检验 [第36条]
　　监理工程师有权要求承包人做合同规定之外的检验。合格，承包人可以索赔，不合格，承包人承担所有责任。
　　4、工程竣工及交接证书的颁发 [第48条]
　　竣工检验的条件——基本竣工，符合合同规定交接证书颁发——标志承包人对工程照管责任结束
　　5、缺陷责任证书的颁发
　　缺陷责任证书颁发—标志业主已接受、批准工程，承包人的施工合同责任结束。
第七节 FIDIC条款中的进度管理

　　1、 承包商提交进度计划 及修订计划 [第14条]
　　2、 暂时停工 [第40条]
　　1） 指监理工程师下达停工令使承包人停止施工。
　　2） 承包人不能索赔的情况包括：
　　A）承包人自身的过错责任
　　B）合同中有相应规定
　　C）出于安全的原因（非业主的风险造成）
　　3）暂时停工的索赔：
　　A）业主的过错责任或遇到不利的地下障碍、文物（可索赔工期和费用）
　　索赔费用内容包括：
人工费、机械设备费（按折旧或租赁计取）
　　管理费（现场管理费、总部管理费）
B）业主的风险责任（只能索赔工期）
　　3、 竣工期限的延长 [第44条]
　　1）允许延期的合同规定
　　2）延期申请程序及临时批准的规定

　　4、涉及到延期的FIDIC条款：参见 P206
　　第八节 FIDIC条款中的计量与支付管理

　　一、 工程计量
1、工程量清单上的量为估算工程量 [第55条]
　　二、 支付条款（期中支付、最终支付）
1、期中支付 （中期支付） [第60条]监理工程师签发期中支付证书
例：某工程承包人报送的本月报表内包括：
　　1）该月完成的永久工程价值15万
　　2）计日工费1万
　　3）材料预付款6万
　　按合同附件规定，保留金百分比10%，本月应扣预付款4万，签发最小证书金额为16万。
1）监理工程师本月该如何签发支付证书？
　　2）若合同规定的价格调整系数为1.2,证书如何签发？
答：
1）本月可要求支付的款项为：15+1+6=22（万）
　　本月应扣款为：22*10%+4=6.2（万）
　　本月应支付款为：22-6.2=15.8(万)
　　因本月应支付款未达到16万，故不应签发支付证书
2）本月可要求支付的款项为：
（15+1+6）*1.2=26.4（万）
　　本月应扣款为：22*10%+4=6.2（万）
　　本月应支付款为：26.4-6.2=20.2(万)
　　因本月应支付款超过16万，故应签发支付证书

2、暂定金额的使用 [第58条]
　　1）根据监理工程师的指示动用，可以全部动用，
部分动用或根本不用。
　　2）暂定金额用于支付做合同规定之外的工作及
指定分包 的开支。
3、法律、法规变更引起费用增加 [第70条]
后继法规时限——投标截止日期前的第28天。
后继法规——后继法规时限 之后的法规称为
后继法规。
　　4、费用索赔程序与支付 [第53条]
第八章 工程转让与分包
　　一、 工程转让——合同主体改变

　　二、 工程分包——合同主体不变
　　1、工程分包的概念（参见P214）

　　2、工程分包的类型：
1） 一般分包
2） 指定分包
3、一般分包的特点：
　　1）分包的内容及协议由承包商制定
　　2）分包人由承包商选择
3）分包要经监理工程师批准（国内合同须
经业主同意）
4）分包人只能从承包商处得到工程款
4、指定分包的特点：
1）指定分包人和内容由业主或工程师指定
2）指定分包的项目要在招标文件中明确
3）指定分包项目的费用列在暂定金额名下
4）指定分包人的工程款一般通过承包商转付，也可由业主直接支付
5、 对一般分包的审批
１） 承包商提出分包要求
２） 承包商制订分包合同文本报工程师
３） 工程师审查分包人的资质和分包合同
４） 经工程师批准后承包商与分包人签定分包合同
6、 对指定分包的审批
　　1） 指定分包人的资格由工程师审定
2） 当承包商有异议并提出合理理由时，应重选指定分包人
3） 承包商与指定分包人签定分包合同

合同管理试题及答案之一

一、单项选择题（每小题1分，共10分）
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ ）的促裁委员会仲裁。
A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地
2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ ）
A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任
C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任
3、合同法律关系是由（ ）三要素所构成。
A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益
C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任
4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ ）是错误的。
A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验
5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ ）止。
A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日
C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日
6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ ）
A 口头协商即可 B 应签订书面协议
　　C 与第三方一起协调 D 承办任何手续
7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ ）签订的合同。
A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理
8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ ）
A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行
C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行
9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ ）
A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定
C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定
10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ ）内提出书面处理意见。
A 1天 B 2天 C 7天 D 14天
二、多选题（每小题2~4个答案，每题1分，共40分）
1、合同履行地点没有约定或约定不明确，下列确定方法的表述，正确的是（ ）
A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B 交付不动产的，在不动产所在地履行
C 交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
2、《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（ ）的效力。
A 清理条款 B 质量条款 C 结算条款 D 风险条款
3、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有（ ）
A 开展监理业务前向监理人支付预付款
B 负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件
C 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料
D 与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位
E 将授予监理人的监理权利在与第二方签订的合同中予以明确
4、设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工（ ）
A 负责设计变更 B 负责修改预算 C 参加隐蔽工程验收
D 参与施工组织 E 参加工程竣工验收
5、施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有
（ ）
A 支付违约金 B 赔偿损失 C 顺延工期 D 继续履行 E 采取补救措施
6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（ ）
A 对合同及时编号、统一管理 B 签发到货质量证明
C 分析合同的执行情况 D 监督合同的履行
E 按合同约定的价格和结算条款办理结算
7、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用（ ）
A 指明竣工日期 B 转移工程照管责任
C 颁发证书日即缺陷责任期起始日 D 作为办理竣工结算的依据
8、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ ）
A 工程概况 B项目资金来源 C 投标须知 D 评标方法 E 招标范围
9、根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括
（ ）
A 要约人依法撤回要约 B 要约人依法撤销要约
C 拒绝要约的通知到达要约人 D 受要约人对要约内容作出变更
E 承诺期限届满，受要约人未作出承诺
10、委托合同的基本特征有（ ）
A 合同的标的是劳务 B 必须是有偿合同 C 合同是诺成，非要式合同
D 条款内不包括违约责任 E 合同是双务的
11、设计阶段监理的内容包括（ ）
A 选择勘察设计单位 B 组织设计方案竞赛
C 确定设计使用的技术参数 D 审查勘察设计方案和结果
E 编制项目概预算
12、承揽合同主要包括（ ）等型合同
A 修理 B仓储 C 定作 D 复制 E 检验
13、工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（ ）等证明材料可以作为合理的依据。
A 中标意向书 B 经工程师认可的施工进度计划
C 工程师发布各种书面指令 D 招标时的标前会议记录
E 各类财务凭证
14、要使索赔得到公正合理地解决，工程师的工作必须遵守（ ）
A 公正 B 批评教育 C 协商一致 D 平等 E自愿
15、建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ）
A 办理土地征用，拆迁补偿，平整施工场地
B 提供和维护非夜间施工使用的照明
C 开通施工场地与城乡公共道路的通道
D 保证施工场地清结符合环境卫生管理有关规定
E 确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验
16、建设项目投保“建筑工程一切险”，承保的危险范围包括（ ）造成的损失。
A 战争、罢工、核污染 B 雷电、火灾、爆炸 C 地震 D 盗窃 E 错误设计
17、发生（ ）等情况后，应批准承包商合理展延工期
A 未增加额外工作的工程变更 B 业主延误移交施工现场
C 因承包商原因引起的暂停施工 D 需要拆除图纸中未标明的地下构筑物
E、因业主订的工程设备延误到货导致的暂停施工
18、在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（ ）
A 加强索赔 B 购买保险 C 开口开级报价 D 多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价
19、在下述索赔原因中，属合同本身原因的是（ ）
A 合同额增减超过15% B 法律法规的变化 C 汇率的变化
D 工程变更 E 监理工程师指示错误
20、对无权代理行为，被代理人有（ ）
A 撤回权 B 催告权 C追认权 D 抗辩权 E 拒绝权
21、采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是（ ）
A 到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁
B 任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁
C 仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见
D 合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益
E 尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理
22、承包人可索赔的费用包括（ ）
A 工人费 B 袋款利息 C 地方摊派费 D 利润 E 材料费
23、法人终止的原因主要有（ ）等。
A 法人法定存在期限届满 B 法人改变经营性质 C 法人扩大业务范围
D 法人依据行政命令而撤销 E 法人完成了规定的任务
24、建设工程合同属于（ ）
A从合同 B 主合同 C 诺成合同 D实践合同 E 分包合同
25、合同的转让包括（ ）
A 合同债权的转让 B 合同债务的转移 C 合同债权债务概括转让
D 合同内容的修改 E 合同内容的调整
26、订立施工合同应具备的条件包括（ ）
A 工程项目已列入年度建设计划 B 具备了施工所需的设计文件和技术资料
C 初步设计已经批准 D 施工图设计已经批准
E 建设资金和主要建筑材料设备来源已落实
27、建设工程项目报建时应交验的文件资料包括（ ）
A 招标办的审批文件 B 立项批准文件 C 固定资产投资许可证
D 建设工程规划许可证 E 资金证明文件
28、FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列（ ）不属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。
A 因法规、税收等政策变化的补偿款 B 业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款 C 承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
D 完成新增工作内容获得的工程款 E 汇率变化的调整费
29、投标单位有以下行为时，（ ）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A 通过资格预审后不投标 B 不参加开标会议 C 中标后拒绝签订合同
D 开标后要求撤回投标书 E 不参加现场考察
30、监理合同示范文本规定的监理单位权力包括（ ）
A 对分包单位的审批权 B 发布停工令和复工令的权力
C 变更工程设计的决定权 D 对工程施工进度的控制权
E 要求承包商撤销有严重失职行为人员的建议权
31、大型复杂工程的评标通常分为初评和详评两个阶段进行，初评的审查内容主要包括
（ ）
A 投标书的有效性 B 投标书的完整性 C 投标书的合理性
D 报价计算的正确性 E 投资书与招标文件的一致性
32、正常的监理服务酬金应由（ ）构成。
A 全部成本 B 附加的监理服务酬金 C 额外的监理服务酬金
D 合理的利润 E 税金
33、合同公证与鉴证的区别主要有（ ）
A 申请原则不同 B 效力不同 C 性质不同
D 审查的内容不同 E 效力范围不同
34、合同法规的解决合同纠纷的方式有（ ）
A 双方协商 B 请第三者调解
C 对仲裁机构的裁决不满意时，可向上级仲裁机构申诉
D 对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉
E 对法院判定不服时，可向上一级法院起诉
35、施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有
（ ）
A 工程量变化 B 工程设计变更 C 不可抗力
D 乙方实际进度与进度不相符
E 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成累计超过8小时
36、下列行为 属于转包行为的有（ ）
A 分包单位将承包的工程再次分包组其他施工单位者
B 总包单位将专业性较强的工程分包给其他施工单位者
C 总包单位将非主要部分工程分包给其他施工单位者
D 总包单位将工程主要部分分包给其他单位者
E 建筑施工企业将承包的工程全部包给其他单位者
37、FIDIC合同条件规定，保留金应当分别在（ ）后返还。
A开工 B提交履约保函 C 颁发工程接收证书 D 竣工结算 E 颁发履约证书
38、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这此证据包括
（ ）
A 工程照片 B 工程师发布的各种书面指令
　　C 施工许可证 D 招标文件 E 财务凭证
39、下列属材料采购合同主要条款的有（ ）
A技术标准和质量要求 B 材料数量及计量方法 C 担保 D 保险
40、《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，
其中（ ）是错误的。
A 联动无负荷试车，由承包人组织试车
B 单机无负荷试车，由工程师组织试车
C 由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延
D 试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工
三、判断题（每小题1分，共10分）
1、在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。（ ）
2、保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。（ ）
3、因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。（ ）
4、执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价（ ）
5、订立合同协议书并收到履约保函后，业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者，而中标的投资者不需要立即退还。（ ）
6、承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。（ ）
7、施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。（ ）
8、工程建设全过程中总承包，一般由业主以公开招标方式选择承包商。（ ）
9、当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。（ ）
10、项目后修复工程只能采用成本加酬金合同。（ ）
四、简答题（每小题4分，共20分）
1、承包商提出工程变更，包括哪几个方面？
2、在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？
3、简述施工招标应具备的条件？
4、简述加强对工程分包管理的方法
5、简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？
五、合同管理案例分析（每小题10分，共20分）
（一）某山岭重丘区公路路基土、石方工程中，承包商在合同中标明有软石的地方未遇到软石，因此，该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包商准备提出索赔。
问：该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知等，用文字简要说明要点。


（二）某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。
问题：
1、施工招标阶段，监理单位的主要工作内容有哪几项？
2、如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？
3、对箱梁预制企业的资质考核在上述两种发包模式下，各应在何时进行？考核的主要内容是什么？
4、在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？


















参考答案

一、单项选择题（每小题1分，共10分）
1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B

二.、多选题（每小题1分，共40分）
1.B、D 2.A、B、C 3.A、B、C、E 4.A、B、C、E
5.A、B、D、E 6.A、D 7.A、B 8.A、B、E
9.B、C、D、E 10.A、C、E 11.B、D 12.A、C、D、E
13.B、C、E 14.A、C 15.A、C、E 16.B、C、D
17.B、D、E 18.C、D、E 19.A、B、C 20.C、E
21.A、E 22.A、B、D、E 23.A、D、E 24.B、C
25.A、B、C 26.A、B、C、E 27.B、C、D、E 28.A、B、E
29.C、D 30.A、B、D、E 31.A、B、D、E 32.A、B、C
33.B、C、E 34.A、B、E 35.A、B、C、E 36.A、D、E
37.C、E 38.A、B、E 39.A、B 40.A、B、D
三.判断题（每小题1分，共10分）
1.√ 2.Χ 3.√ 4.√ 5.Χ 6.Χ 7.Χ 8.Χ 9.√ 10.√

四、简答题（每小题4分，共10分）
1、承包商提出工程变更，包括哪几个方面？
答：（1）一种情况是工程遇到不能预见的地质条件或地下障碍。
（2）另一种情况是承包商为了节约工程成本或加快工程施工进度，提出工程变更。
2、在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？
答：（1）发生不可抗力事件后，当事人有义务及时采取一切可能采取的措施，尽最大努力避免和减少损失，否则，如果发生了本来可以避免的损失，则对这部分损失不得免除责任；
（2）当事人迟延履行合同而发生的不可抗力，则不能视为无过错，而免除其违约责任；
（3）发生不可抗力事件后当事人应向对方及时通报不能履行或延期履行合同的原因，使对方能及时采取补救措施。否则，由此而加重对方的损失，加重部分不在负责之列；
（4）合同约定的不因不可抗力而免除违约责任的，可按约定执行；
（5）保险合同的保险方，不得因不可抗力而免除赔偿投保方的损失。
3、简述施工招标应具备的条件？
答：（1）初步设计和概算文件被批准；
（2）工程已正式列入国家或地方公路建设计划，业主已办理工程项目报建手续；
（3）建设资金已经落实；
（4）征地拆迁工作已基本完成或落实，能保证分年度连续施工；
（5）施工图设计已完成或能满足招标的需要，并能满足工程开工后连续施工的要求。
除此之外，公路施工招标前，监理单位应已选定。
4、简述加强对工程分包管理的方法
答：（1）履行开工手续，对承包商的每项工程，在开工前必须填报“开工申请单”，如果是分包工程，必须附上监理工程师批准分包的书面证明；
（2）每次工地会议，承包商必须上报分包情况的资料，必要时，可邀请主要分包商参加工地会议；
（3）核实分包商具体参加工程的管理人员和施工队伍是否与资格审查时所报的情况相符合；
（4）如发现分包商的施工设备、技术力量以及工程质量均难以达到要求，就立即采取果断的措施。
5、简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？
答：（1）工程师签发开工通知书；
（2）决定竣工期限的延长；
（3）工程师签发工程或区段的竣工验收交接证书；
（4）工程师颁发缺陷责任终止证书；
（5）判定并证实承包商是否严重违约，向业主建议处理办法；
（6）处理特殊风险；
（7）工程师为解决业主和承包商的合同争端作出决定；
（8）证实业主违约并及时解决矛盾。
五、合同管理案例分析（每小题10分，共20分）
（一）某山岭重丘区公路路基土、石方工程中，承包商在合同中标明有软石的地方未遇到软石，因此，该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包商准备提出索赔。
问：该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知等，用文字简要说明要点。
答：1、索赔的内容
　　由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外的工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。
2、索赔的理由
施工中遇到合同中未标明的较多坚石，施工现场的条件与原来的勘察有很大差异，超出合同提供的条件，属业主的责任范围。
3、索赔的证据
（1）工程照片、施工记录、业主代表或监理工程师的签证，与地质变化有关的合同文件（如标书、图纸设计底记录、变更指令等）。
（2）施工进度表、施工备忘录、会议记录或纪要，以及以上各种记录报告，因此分析计算延误的工期情况并证实期限可信度。
（3）与本事件相关的人工报表、材料报表、机构设备报表，用以分析计算多用了人工或延长工作时间，增加了设备数量、种类或工作时间，以及多用材料数量。
4、索赔的文件
主要包括：索赔信、索赔报告、详细计算书与证据。
5、索赔的通知
应在索赔事件发生后合同规定的有效期内向业主或监理工程师提出索赔要求，在发出通知后，承包商应进一步开展索赔的取证工作，以备要求进一步补充索赔理由和证据。索赔通知参考形式如下：
索赔通知
致业主代表或监理工程师：
我方希望你方对土方开挖中工程地质条件变化问题引起重视。
一、在合同文件标明有软石的地方未遇到预计的软石。
二、在合同文件中未标明有岩石的地方遇到较多的次坚石。
由于第一条，我方实际工期提前。由于第二条，我方实际生产率降低，而引起工期拖延，并不得不在雨季施工。
综合上述情况，由于施工条件变化造成我方实际工期拖延四个月，并由此使得我方费用比合同预计的增加很多。所以，我方就地质变化情况，向你方提出工期索赔及费用索赔，具体工期索赔及费用索赔依据及数额的计算在随后的索赔报告中。

X X承包商
年 月 日
（二）某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。
问题：
1、施工招标阶段，监理单位的主要工作内容有哪几项？
2、如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？
3、对箱梁预制企业的资质考核在上述两种发包模式下，各应在何时进行？考核的主要内容是什么？
4、在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？
答：1、施工招标阶段监理单位的主要工作内容为：
（1）协助业主编制施工招标文件及标底；
（2）发布招标通知及对投标人资格预审；
（3）组织标前会议及现场勘查；
（4）组织开标、评标、并协助业主定标和签署承包合同。
2、管理的主要内容为：
（1）审查分包人资格；
（2）要求分包人参加相关施工会议；
（3）检查分包人施工设备；
（4）检查分包人的工程施工材料、作业质量。
主要手段：
（1）对分包人违反合同、规范的行为，可指令总承包人停止分包人施工；
（2）对质量不合格的工程拒签与之有关的支付；
（3）建议总承包人撤换分包单位。
3、平行发包时，在招标阶段组织考核
总分包时，在分包合同签订前考核。
考核的主要内容：
（1）人员要素；（2）资质等级；（3）技术装备；（4）业绩；（5）信誉；（6）有无生产许可证；（7）质保体系；（8）生产能力。
4、可视为“甲供构件”，因为箱梁生产单位与安装单位无合同关系。应由监理工程师组织，安装单位参加共同检查箱梁质量是否符合合同要求。